← Back to results

la prueba de mi parte consiste en las actuaciones administrativas agregadas

No date | Corte Suprema de Justicia de la Nación
CSJN
CIVIL
Tomo 338 ID: fallos_338_239

Judges

García

Keywords / Subjects

CONTRATO EJECUCIÓN

Ruling Text

, \ 244 FALlJOS DE LA CORTE SUPREMA hecho sobre la cual la actora no ha traído otra prueba que el dictamen de la comisión técnica designada por la Dirección General de Arquitectura corriente a fs. 1031 del expediente administrativo. Pero como lejos de obje- tarlo, la Nación demandada le ha reconocido una fuerza probatoria análoga a la que le asigna la actora, al ex- presar a fs. 25 que "la prueba de mi parte consiste en las actuaciones administrativas agregadas" y al no pro- ducir ninguna otra, débese estar, en cuanto al hecho de ' que se trata, a las conclusiones del dictamen aludido. y según ellas "la empresa GarcÍa Mansilla pudo termi- nar, a no mediar las modificaciones y encomienda de tra- bajos adicionales, sesenta días antes del plazo estipula- do" (fs.1033 del expediente administrativo). I Que este dictamen se expidió antes de concluídos los trabajos complementarios, por lo cual cabría consi- derar la posibilidad de que en su ejecución se hubiera producido una demora total o parcialmente compensa- toria de aquel :;tdelanto,pero no hubo fijación de plazo para esta parte de la obra, 'no obstante estar ello en manos del P. E. que impuso las ampliaciones, ni ha pre- tendido la Nación en esta causa ni traído a la misma prueba alguna de que ocurriera tal retardo. Débese, en consecuencia, para el planteamiento y decisión de lo que se debate en esta causa, descartar la posibilidad indi- cada. Que, como se acaba de observar, no se fijó plazo para las ampliaciones aludidas. Se ha hecho argumen- to de ello sosteniendo que en lo relativo a la ejecución de esos trabajos no regía la estipulación sobre multas y premios. Pero no hay tal, porque si bien se trata de trabajos que fueron objeto de presupuesto independien- te, no fueron independientes de la obra originariamen- te contratada ni del contrato con el cual se encomendó